Договор ремонт и то оборудования


Рекомендуется оформить его в виде одного документа за подписями обеих сторон. Данный образец подготовлен на примере обслуживания производственного оборудования в организации общественного питания.

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по техническому обслуживанию производственного оборудования, а Заказчик — вносить за это плату. Исполнитель оказывает следующие виды услуг по техническому обслуживанию производственного оборудования: Проведение плановых профилактических услуг: Очистка узлов от загрязнений в зависимости от степени загрязнений. Проверка и протяжка креплений конденсаторно-компрессорного блока, воздухоохладителя, конденсатора, трубопроводов, хомутов, бандажей, целостности теплоизоляции и ограждений.

Проверка и подтяжка болтовых и фланцевых соединений и сальниковых уплотнений. Проверка и подтяжка электрических соединений, состояния подводящих, кабелей, ТЭНов, заземления, целостности предохранителей.

Удивительно, но факт! Проверка и подтяжка болтовых и фланцевых соединений и сальниковых уплотнений.

Проверка работы соленоидов линий жидкости и разгрузки. Проверка работы вентиляторов воздухоохладителя, конденсатора и обдува головок цилиндров.

Существенные условия договора подряда на ремонт оборудования

Проверка, настройка и тестирование электронных и электромеханических термостатов, микропроцессоров, прессостатов, реле времени, реле контроля, устройств защиты и автоматики. Проверка и настройка регуляторов давления, производительности, электронных или механических ТРВ.

Удивительно, но факт! Вызывать Исполнителя во всех случаях неисправности Оборудования.

Проверка состояния системы смазки и системы охлаждения. Проверка системы на наличие кислоты. Регулировка систем охлаждения и смазки.

Проверка и регулировка работы запорной и регулирующей арматуры. Проверка состояния фильтров-осушителей, масляных, водяных и воздушных фильтров. Осмотр агрегата; электрические измерения параметров питающей сети: Проверка технического состояния, внутреннего монтажа и деталей.

Удивительно, но факт! Не передавать и не показывать третьим лицам, находящуюся у Исполнителя документацию Заказчика.

Замена или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность. Притирка, смазка, подпайка элементов. Иные действия, указанные в паспорте на каждую единицу оборудования.

Проверка соответствия эксплуатации оборудования нормативным требованиям и технической документации на оборудование.

Удивительно, но факт! Подрядчик при выполнении ремонтных работ может обращаться за помощью к третьим лицам субподрядчику , если иное не предусмотрено условиями договора.

Незамедлительное информирование Заказчика о выявленных критических ситуациях, связанных с нарушениями при эксплуатации или с иными факторами. Выдача рекомендаций по предотвращению подобных нарушений. Информирование о возможных последствиях таковых. Исполнитель оказывает услуги в месте фактического нахождения Заказчика по адресу: Качество оказываемых Исполнителем услуг по техническому обслуживанию, периодичность и содержание услуг по каждой единице оборудования должны соответствовать требованиям, изложенным в паспорте и иной технической документации на каждую единицу оборудования.

Подтверждением надлежащего своевременного и в полном объеме оказания услуг Исполнителем будет являться бесперебойность безаварийность функционирования оборудования в течение срока действия Договора. Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к услугам, оказываемым по Договору, Исполнитель должен оказать услуги, соблюдая эти требования.

Цена услуг и порядок оплаты 3. Размер платы за месяц оказания услуг по техническому обслуживанию составляет 21 двадцать одна тысяча пятьсот руб. Заказчик обязуется производить оплату каждого периода технического обслуживания до 5-го числа текущего месяца.

Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя. Сроки и условия оказания услуг 4. Исполнитель обязуется приступить к оказанию услуг по техническому обслуживанию с 7 сентября г. Сроки оказания отдельных видов услуг: Принятие Исполнителем оборудования на техническое обслуживание и технической документации на оборудование оформляется актом, который подписывают обе Стороны.

В нем указывается техническое состояние оборудования на момент приемки и перечень технической документации на оборудование, переданной Заказчиком Исполнителю.

Удивительно, но факт! Счет-фактуру — 1 один экземпляр.

Срок передачи технической документации на оборудование и составления акта: Услуги по техническому обслуживанию внепланового характера оказываются Исполнителем на основании заявки Заказчика. Заявка на техническое обслуживание направляется Исполнителю: Заявка на техническое обслуживание должна содержать: Исполнитель при поступлении внеплановых заявок на обслуживание обязан приступить к выполнению таковых в течение 24 часов. Исполнитель определяет технологию оказания услуг по техническому обслуживанию самостоятельно, соблюдая обязательные требования нормативных документов и технической документации на оборудование.

Исполнитель обязуется соблюдать следующий режим оказания услуг по техническому обслуживанию: Техническое обслуживание внепланового характера осуществляется в круглосуточном режиме без выходных дней. Допуск работников Исполнителя и субисполнителей на объект Заказчика: Исполнитель предоставляет Заказчику список работников Исполнителя, субисполнителей, участвующих в исполнении Договора, с указанием их Ф.

Заказчик обеспечивает оформление круглосуточных пропусков на срок действия договора для указанных лиц в течение одного рабочего дня с момента получения списка и передает их Исполнителю.

Написать комментарий

Передача пропусков осуществляется по месту нахождения Заказчика. При необходимости внесения изменений в список лиц, участвующих в исполнении Договора, Исполнитель предоставляет Заказчику измененные данные. В течение двух рабочих дней с момента получения новых данных Заказчик обеспечивает оформление дополнительных пропусков и передает их Исполнителю.

Исполнитель обязан оказывать услуги на территории Заказчика с соблюдением правил внутреннего трудового распорядка, установленных Заказчиком, правил техники безопасности, пожарной безопасности, санитарных норм, охраны труда. Заказчик обязан оказывать Исполнителю необходимое содействие: Обеспечивать Исполнителю доступ к оборудованию и техническую возможность для оказания услуг по Договору, в том числе беспрепятственный ввоз и вывоз Исполнителем необходимого оборудования и инструментов.

Эксплуатировать оборудование в соответствии с правилами, установленными в технической документации, инструкциях по эксплуатации. Проводить инструктаж и контроль персонала, участвующего в эксплуатации оборудования, и оперативный контроль над его работой.

Подписывать все необходимые документы или давать необходимые мотивированные поправки, отказы и замечания по предоставленным документам. Материалы и оборудование для оказания услуг. Все материалы в том числе запасные части , необходимые для оказания услуг по техническому обслуживанию, предоставляет Исполнитель. Прочие материалы и запасные части Исполнитель предоставляет своими силами и за свой счет.

Стоимость запасных частей Стороны согласовывают за один рабочий день до момента их предоставления Исполнителем. Все оборудование, необходимое для оказания услуг по техническому обслуживанию, предоставляет Исполнитель своими силами за свой счет.

Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта технического обслуживания, переданного Заказчиком для оказания услуг, несет Заказчик. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, предоставленных Исполнителем для оказания услуг, несет Исполнитель. Исполнитель вправе по своему усмотрению привлекать для оказания услуг по Договору третьих лиц субисполнителей.

Если в договоре отсутствует условие о праве исполнителя привлекать для оказания услуг третьих лиц, исполнитель обязан оказать услуги лично ст.

Структура и содержание типового договора подряда на ремонт оборудования

Исполнитель вправе не приступать к оказанию услуг по техническому обслуживанию или приостановить начатый процесс оказания услуг в случаях, когда нарушение Заказчиком обязательств по Договору препятствует исполнению Договора Исполнителем, а также когда имеются обстоятельства, очевидно свидетельствующие о том, что исполнение указанных обязательств не будет произведено в установленный срок ст. Исполнитель при наличии обстоятельств, указанных выше, вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

Приемка оказанных услуг 5. Факт оказания услуг Исполнителем и получения их Заказчиком должен быть подтвержден актом об оказании услуг по техническому обслуживанию, подписанным обеими Сторонами.

Акт об оказании услуг по техническому обслуживанию должен составляться, подписываться и передаваться Исполнителем на подпись Заказчику ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным. Заказчик обязан подписать и вернуть Исполнителю один экземпляр акта не позднее пяти рабочих дней с момента его получения либо передать Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта.

В акте об оказании услуг по техническому обслуживанию должны содержаться сведения: О фактических сроках проведения плановых профилактических услуг, диагностики и настройки оборудования. Результатах проверки соответствия эксплуатации оборудования нормативным требованиям и технической документации на оборудование.

Выявленных критических ситуациях, рекомендациях по их предотвращению и возможных последствиях. В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания акта об оказании услуг, услуги по техническому обслуживанию, указанные в таком акте, считаются предоставленными Исполнителем и принятыми Заказчиком и подлежат оплате в соответствии с условиями Договора, а акт считается принятым Сторонами в редакции Исполнителя.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субисполнителем. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов в том числе запасных частей и оборудования, а также за предоставление материалов в том числе запасных частей и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

Взыскание неустойки с Исполнителя. Взыскание неустойки с Заказчика. В случае нарушения Заказчиком срока передачи Исполнителю технической документации на оборудование, установленного п.

Каждая из Сторон обязана возместить другой убытки, причиненные вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих договорных обязательств.

Проекты по теме:

Убытки возмещаются только в части, не покрытой неустойкой пенями, штрафом. Изменение и расторжение Договора 7. Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям и в порядке, установленным действующим законодательством. Все споры, возникающие между сторонами в рамках Договора или в связи с ним, подлежат передаче на разрешение в арбитражный суд в соответствии с правилами подведомственности и подсудности, установленными Арбитражным процессуальным кодексом РФ.

До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, которая считает, что ее права нарушены, обязана направить другой стороне письменную претензию. Сторона вправе передать спор на рассмотрение суда по истечении 15 календарных дней с момента получения претензии другой стороной. Если вы не включите условие о претензионном порядке, то на разрешение арбитражного суда можно передать ч. Договор действует до 15 октября г. Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении.

Расписка должна содержать наименование получаемого документа и дату его получения, Ф. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или ее представителю.

Удивительно, но факт! Сроки и условия оказания услуг 4.



Читайте также:

  • Возмещение расходов на уведомление кредиторов
  • Сумма госпошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство
  • Куда обратиться по поводу мошенничества в банке
  • Ликвидация предприятий без проверок